При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере % ( ) от суммы долга за каждый день просрочки платежа.5.3. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше ( ) дней Поставщик прекращает прием заявок от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему договору до полного погашения Покупателем задолженности.5.4. В случае нарушения сроков поставки Товара по вине Поставщика последний обязан уплатить Покупателю штраф в размере % ( ) от стоимости непоставленного Товара.5.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на ( ) дней.5.6. Споры, возникшие между сторонами при исполнении договора, разрешаются в установленном действующим законодательством РФ порядке.6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ6.1.
Договор поставки товара отдельными партиями
Договор N поставки цветов (партиями по заявкам заказчика) г. » » г. , именуем в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Покупатель», в лице , действующ на основании , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю цветочную продукцию надлежащего качества из своего ассортимента в виде (букетов/корзин/композиций/цветов живых срезанных) (далее по тексту — Товар) в количестве и по ценам, согласованным Сторонами путем подписания отдельных заявок Заказчика. 1.2. Качество Товара подтверждается сертификатами. 1.3.
договора по типам
Привозникновенииспорныхвопросов,втомчисле связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнениемобязанностей любойизсторондоговора, сторона,считающая,чтоееинтересы нарушены,дообращениявсуддолжнанаправитьдругойстороне письменнуюпретензию, содержащуюсведенияотом, вчемсостоит нарушение,егодействительныеилипотенциальныепоследствия, требование об устранениинарушения ив соответствующих случаяхоб уплате неустойки или возмещенииубытков, а также иные требованияв зависимости отхарактера нарушения, доказательства,подтверждающие обоснованностьтребований. Впретензиимогут содержатьсяииные сведения. Срок дляпредъявления претензий составляет дней (месяцев). Срок для ответа на претензию составляет дней(месяцев).Ответнапретензиюдолженбытьнаправленв письменнойформе ибытьмотивированным.
Договор поставки
Поставщик несет ответственность за неполное, несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего натерритории России. 6.3 Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору. 7. Рассмотрение споров. 7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Удмуртской Республики. 7.2. При этом соблюдение претензионного порядка урегулирования споров обязательно для сторон.
Возможен договор поставки по заявке?
На момент заключения настоящего договора сторонами подписывается Спецификация № 1, согласно которой сумма договора составляет ( ) руб. 00 коп., в т. ч. НДС 18%. Окончательная сумма договора определяется (складывается) из стоимости продукции согласно Спецификациям, подписанным сторонами в течении действия настоящего договора. Сумма по настоящему договору не может превышать 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
Цена Продукции является постоянной на весь объём заказа и период исполнения настоящего договора, пересмотру или изменению в одностороннем порядке не подлежит. 3.2. Оплата по договору происходит путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Покупателем всего объема Продукции от каждой партии поставки, согласно Заявки. 3.3.
Порядок поставки товара по договору
Ценазаединицутовара входящеговочереднуюпартию товара и общая суммапоставки данной партии товарасогласовываются сторонамив соответствииспунктом2 настоящегодоговора.Цена товарадолжнабытьуказанавтоварно-транспортныхнакладныхи счетах-фактурах с выделением НДС отдельной строкой. 8.2. Оплата за поставленные товары производится после передачи товара Покупателю, но непозднее дней с моментапередачи товара, если сторонами в пункте «ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ» настоящего договора не установлено иное. 8.3. Расчеты между сторонами производятся в безналичнойформе путемперечислениясоответствующихсуммсрасчетногосчета ПокупателянарасчетныйсчетПоставщика,еслиинаяформа безналичного расчетанепредусмотрена сторонамив пункте»ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ» настоящего договора.
9. Изменение и расторжение договора 9.1. Односторонний отказ отисполнения настоящего договоране допускается за исключением случаев определенных ниже.